【お客様へご確認のお願い】
本規約は、当方が提供するすべての制作サービスにおける標準的なお取引条件を定めたものです。

情報漏洩防止のためのデータ管理規定や、Web引き渡し後の管理責任、およびお支払いに関する重要事項が含まれております。

スムーズなお取引のため、ご発注前にご一読いただきますようお願い申し上げます。

​

​

デザイン・WEB制作 　利用規約

本規約は、[ピクティムプロモーションズ]（以下、「当方」といいます）が提供するデザイン制作、Webサイト制作、およびこれらに付随する一切のサービス（以下、「本サービス」といいます）の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用いただくクライアント様（以下、「発注者」といいます）は、発注時点で本規約のすべての内容に同意したものとみなします。

 

第1条（成果物の定義および納品）

1. 本サービスにおける「成果物」とは、事前に合意した仕様に基づく最終確定版の「印刷物（実物）」「表示用画像データ（JPEG、PNG等）」「公開された状態のWebサイト（ソースコード）」を指します。

2. 制作の過程で発生したIllustrator（.ai）、Photoshop（.psd）等の編集用元データ、およびWebサイトの未統合パーツデータは成果物に含まれず、発注者への引き渡し義務を負わないものとします。

​

​

第2条（著作権の帰属および利用範囲）

1. 成果物に関する著作権（著作権法第27条および第28条の権利を含む）は、特段の書面による合意がない限り、すべて当方に帰属します。

2. 発注者は、事前に合意した目的・範囲（例：特定のWebサイトへの掲載、自社の名刺・パンフレットとしての印刷）に限り、成果物を利用することができます。

3. 当方が許可した範囲を超えた二次利用（デザインの流用、他媒体への無断転載、第三者への譲渡・転売等）は禁止いたします。これらを行う場合は、別途二次利用料（買い取り費用）が発生します。

 

​

第3条（制作データの保管期間および即時破棄）

1. 当方は、通常の取引における成果物の納品完了後、セキュリティおよび情報資産管理（情報漏洩防止等）の観点から、制作に関連するデータ一式（元データを含む）を当方規定の一定期間（納品後3ヶ月間）をもって順次破棄いたします。

2. 前項の規定にかかわらず、理由の如何を問わず契約が中途解除された場合（発注者都合による解除を含む）、およびご要求に基づき制作データやアカウント情報等の引き渡しを行った場合は、当該解除日または引き渡し完了日（当日）をもちまして、関連するすべてのデータ（元データを含む）をセキュリティおよび情報資産管理（情報漏洩防止等）の観点等から当方より即座に完全破棄（消去）いたします。

3. 保管期間経過後、または前項の即時破棄の実行後におけるデータの再送、再編集、確認等の要求には、理由の如何を問わず一切応じかねます。発注者はデータの受領後、自社環境への保存バックアップをお願いいたします。

 

​

第4条（Webサイト・ドメイン等の管理責任）

1. Webサイト制作において、ドメイン・サーバーのアカウント権限、パスワード等を当方から発注者へ譲渡・移行した日（以下、「引き渡し日」といいます）をもちまして、当該アカウント等の管理責任は完全に発注者へ移転します。

2. 引き渡し日以降のドメイン・サーバーの維持更新手続き、クレジットカード情報の登録・更新、およびこれらに伴う自動更新エラーによるサイトの閲覧不可、ドメイン失効等のトラブルに関し、当方は一切の責任を負わず、サポートの対象外とします。

 

​

第5条（校正・修正および追加料金）

1. 制作途中における大幅なデザイン変更（コンセプトの変更、仕様の大幅な追加等）や、事前に合意した目安や回数を超える修正要求については、別途追加料金を請求いたします。

2. 納品完了（発注者による最終確認および承認）の合意をもって、制作プロセスは終了したものとみなします。

 

​

第6条（契約解除およびキャンセル料）

1. 発注確定後、発注者の都合により制作を中止または契約を解除する場合、発注者は当方に対し、解約時点の制作進行度に応じた制作費用、または事前に取り決めた着手金（キャンセル料）を支払うものとします。

2. 着手金が支払われている場合、理由の如何を問わず返金いたしません。

​

第6条の2（支払期日、未払い時の措置および遅延損害金）

発注者は、当方が発行する請求書に記載された支払期日までに、指定の銀行口座へ制作料金を支払うものとします。
なお、振込手数料は発注者の負担とします。支払期日までに料金の支払いが確認できない場合、当方は何らの催告を要せず、制作中の一切の業務を停止、または公開済みのWebサイトの表示停止（非公開化）等の措置を講じることができるものとします。
これにより発注者に生じた損害について、当方は一切の責任を負いません。
発注者が支払期日までに制作料金を支払わない場合、当方は発注者に対し、支払期日の翌日から支払い完了日に至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
度重なる催告にもかかわらず未払いが継続する場合、当方は債権回収にかかるすべての実費（弁護士費用、内容証明郵便代、裁判費用等）を、未払い報酬とは別に発注者へ請求できるものとします。

​

第6条の3（機密保持および提供データの取り扱い）

1. 当方および発注者は、本サービスに関してお互いに開示または提供した業務上の機密情報（テキスト原稿、画像素材、各種アカウント情報、ソースコード等を含む）を、事前の書面による同意がない限り、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

2. 発注者が当方に提供したデータ、画像、文章等のコンテンツに関する著作権およびその他一切の権利は、発注者または第三者に留属するものとします。

3. 発注者は、当方に提供する素材等が、第三者の著作権、商標権、肖像権、その他一切の権利を侵害していないことを保証するものとします。提供素材に起因して第三者との間で紛争が生じた場合、発注者は自らの責任と費用においてこれを解決し、当方に一切の迷惑および損害を与えないものとします。

​

 

第6条の4（個人情報の保護・プライバシーポリシー）

当方は、本サービスを通じて取得した発注者および第三者の個人情報（氏名、メールアドレス、電話番号等）について、当方が別途定める「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

​

​

 

第6条の5（お預かりしたデータの返却および破棄）

当方は、本サービスの提供終了後（納品完了または中途解除後）、発注者から制作のためにお預かりしたロゴ、写真、テキスト等の原稿データ一式について、セキュリティおよび情報漏洩防止の観点から速やかに当方内より完全破棄（消去）いたします。お預かりした現物（紙媒体や記録メディア等）がある場合を除き、データの返却義務は負わないものとします。

 

​

第7条（免責事項）

1. 成果物の納品確認（検収）完了後に発考・発覚した、テキストの誤字脱字、リンク切れ、表示崩れ、その他一切の不具合について、当方は損害賠償責任を含め、いかなる責任も負いません。

2. 成果物の利用によって発注者または第三者に生じた損害（営業損失、データの損失等）について、当方は一切の補償を行いません。

3. 当方が制作したデザインやWebサイトが、第三者の著作権や商標権等の知的財産権を侵害していないことについて、当方は法律上の保証（調査義務）を負いません。最終的な権利確認は発注者の責任において行うものとします。

 

​

第8条（反社会的勢力の排除）

1. 発注者および当方は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、また不当な要求や暴力的行為、脅迫的な言動を行わないことを表明し、保証します。

2. 本条に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず、直ちに契約を解除できるものとします。

 

​

第9条（合意管轄）

本規約および個別の取引に関して万が一紛争が生じた場合、当方の所在地を管轄する地方裁判所（または簡易裁判所）を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

​

 

プライバシーポリシー

​

[ピクティムプロモーションズ]（以下、「当方」といいます）は、お客様の個人情報の重要性を認識し、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、以下の通り適切に取り扱います。

 

1. 個人情報の取得と利用目的
当方は、お問い合わせやご発注に際して取得した個人情報（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号等）を、以下の目的の範囲内でのみ利用いたします。

• お問い合わせへの回答および資料送付

• 制作業務に関する打ち合わせ、ご連絡、および成果物の納品

• ご請求書の送付およびお支払いに関する確認

​

2. 個人情報の第三者への開示・提供の禁止
当方は、お客様よりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

• お客様の同意がある場合

• 制作業務（印刷会社への入稿等）を委託するために必要な範囲で開示する場合

• 法令に基づき開示することが必要である場合

​

3. 安全管理措置
当方は、個人情報の漏洩、滅失、または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために、セキュリティ対策をはじめとする必要かつ適切な措置を講じます。

​

2019年 1月1日制定　2025年 1月1日改定
2026年 1月1日改定　2026年 6月1日改定

​

​